Контракт на проект по нанесению винилэфирного антикоррозионного и водонепроницаемого покрытия на бетонные конструкции 2026-06 0 13540678433

Общие положения контракта

Настоящий договор заключен между заказчиком и исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим гражданско-правовые отношения. Договор направлен на реализацию проекта по нанесению винилэфирного антикоррозионного и водонепроницаемого покрытия на бетонные конструкции объекта, расположенного по адресу: [указать точный адрес]. Основной целью проекта является обеспечение долгосрочной защиты бетонных поверхностей от воздействия агрессивных сред, влаги, химических веществ и механических повреждений. Все стороны обязуются соблюдать условия, изложенные в настоящем документе, а также действовать в рамках установленных сроков, технических норм и стандартов качества.

Предмет договора

Предметом настоящего контракта является выполнение комплекса работ по подготовке, нанесению и контролю качества винилэфирного покрытия на бетонные поверхности. Работы включают в себя: очистку поверхности от загрязнений, старой краски, пыли и остатков цементного молока; устранение трещин, сколов и других дефектов бетона с использованием ремонтных смесей; грунтование подготовленных участков специальными составами; нанесение двухслойного винилэфирного покрытия с последующей проверкой герметичности и адгезии. Объем работ определен в приложении №1 к настоящему договору, где указаны площади покрытия, типы конструкций (фундаменты, стены, перекрытия, коллекторы) и особые требования к каждому участку.

Сроки выполнения работ

Исполнитель обязан завершить все работы в течение 45 календарных дней с момента подписания акта о начале работ. Сроки могут быть изменены по взаимному согласию сторон в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, задержка поставок материалов или изменения в проектной документации. В случае просрочки со стороны исполнителя, предусмотрена финансовая ответственность в размере 0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при превышении срока выполнения работ более чем на 15 дней без уважительных причин.

Стоимость и порядок расчетов

Общая стоимость контракта составляет 8 750 000 рублей (включая НДС). Сумма разделена на три этапа: 30% — при подписании договора, 40% — после завершения подготовительных работ и начала нанесения покрытия, 30% — после приемки объекта и выдачи акта выполненных работ. Все платежи осуществляются по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя. При несвоевременной оплате заказчиком, исполнитель вправе приостановить выполнение работ до получения средств. Каждый расчетный документ должен сопровождаться актом выполненных работ, подтверждающим объем проделанной работы.

Технические требования и стандарты

Все работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 58568-2019 «Покрытия защитные. Методы испытаний», а также с учетом рекомендаций производителя винилэфирного состава — компании [указать название производителя]. Покрытие должно обладать высокой адгезией к бетону (не менее 2,5 МПа), стойкостью к воздействию хлоридов, сульфатов, агрессивных кислот и щелочей, а также устойчивостью к температурным колебаниям в диапазоне от -40 °C до +80 °C. Толщина слоя винилэфирного покрытия должна составлять не менее 1,2 мм. Контроль качества проводится методом капиллярной инспекции, ультразвукового контроля толщины и тестирования на водонепроницаемость по методике АСТМ D4588.

Права и обязанности сторон

Заказчик обязан предоставить доступ к объекту, организовать подключение к электросетям, обеспечить безопасные условия для работы, а также предоставить всю необходимую документацию по объекту, включая чертежи, акты освидетельствования скрытых работ и данные по состоянию бетона. Исполнитель обязан использовать только сертифицированные материалы, выполнять работы в соответствии с технологическим процессом, обеспечивать квалифицированный персонал, а также предоставлять отчеты о ходе работ раз в неделю. Обе стороны обязаны соблюдать требования охраны труда, экологической безопасности и противопожарной защиты на территории объекта.

Гарантийные обязательства

Исполнитель предоставляет гарантию на качество нанесенного покрытия сроком на 5 лет с момента передачи объекта заказчику. Гарантия распространяется на случаи отслоения, растрескивания, коррозии металла под покрытием, а также на нарушение водонепроницаемости. При выявлении недостатков в течение гарантийного срока, исполнитель обязан безвозмездно устранить их в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки. Если дефекты возникли вследствие неправильной эксплуатации заказчиком, гарантия не распространяется. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, ложатся на исполнителя, если недостаток был вызван некачественным выполнением работ.

Ответственность сторон

За нарушение условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, сторона, виновная в нарушении, обязана возместить убытки, понесенные другой стороной, включая прямые и косвенные потери. При наличии споров, стороны обязаны сначала попытаться решить их путем переговоров. В случае невозможности достижения соглашения, споры передаются в арбитражный суд по месту нахождения заказчика. Все документы, связанные с контрактом, являются официальной перепиской и подлежат хранению в течение 10 лет.

Форс-мажорные обстоятельства

Подфорс-мажором признаются события непреодолимой силы, которые не зависят от воли сторон, такие как стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, блокады, забастовки, запреты на ввоз материалов или действия государственных органов. В случае наступления форс-мажора, сторона, подвергшаяся его влиянию, обязана уведомить другую сторону в течение 3 рабочих дней письменно. Такое уведомление должно содержать доказательства факта наступления обстоятельства. При этом сроки исполнения обязательств приостанавливаются на время действия форс-мажора, а при длительном воздействии — стороны имеют право расторгнуть договор без компенсации.

Заключительные положения

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения, включая техническое задание, акты, схемы и граф